Договор на демонтаж металлоконструкций. Договор на демонтаж здания

г.____________ “___” __________ ____ г.

ООО “___________________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО “______________”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу:

первый этап – демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий:

второй этап – перевозка демонтированного оборудования к Заказчику;

третий этап – монтаж оборудования на площадке Заказчика

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора.

1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора.

2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора

2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ:

– срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы – 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика;

– срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы;

– срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования – 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу;

– оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке;

– срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ – 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода;

оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ.

2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы.

3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в Хозяйственном суде г.Минска.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик: Заказчик:Наименование: ___________________ Наименование: _______________Адрес: __________________________ Адрес: ______________________Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

Источник: https://belforma.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Договор подряда снос здания продажа. Договор на демонтаж строений

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

3. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Заказчик, предоставляет Подрядчику площадку для резки металла.

3.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдения техники безопасности при выполнении работ по договору.

3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ.

3.4. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический и производственный контроль по качеству работ, включая контроль качества рабочей документации, приемочный контроль, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля, за выполнением работ.

3.5 Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны труда, техникой безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.

3.6. Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации.

3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

3.8. Обеспечить вывоз мусора, надлежащее содержание и уборку строительной площадки.

3.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема:-резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

-демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

4.2. При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны.

4.3. Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р./счет подрядчика

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

— В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку.

— Обеспечить в необходимом количестве временное освещение места производственных работ.Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

5.2. Подрядчик обязуется:

— В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда своего персонала, а также соблюдать противопожарную безопасность.— Нести ответственность за сохранность находящихся в демонтаже материалов и оборудования до сдачи объекта рабочей комиссии.

— Установить своими силами за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами недостатки в выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика..- Возвратить заказчику в течение 15-ти дней все материалы, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком, которые полностью не использованы при завершении работ по графику.

— Сдать разрезанный металлолом Заказчику на территории.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Источник: https://www.adminpz.ru/rent/dogovor-podryada-snos-zdaniya-prodazha-dogovor-na-demontazh.html

Договор оказания услуг по демонтажу оборудования. Договор на демонтаж здания

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________г.____________ “___” __________ ____ г. ООО “___________________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лицедиректора ________________________________, действующего на основании Устава, иООО “______________”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора_______________________, действующего на основании Устава заключили настоящийдоговор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапаследующую работу: первый этап – демонтаж следующего оборудования механического заводасиликатных изделий: второй этап – перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап – монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, всоответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствамиПодрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения заданияЗаказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательствсубподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одногомесяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачиваетПодрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной наосновании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частьюдоговора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех,которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет завыполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованнойсторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчикупредоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________,которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских днейпосле подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных вп. 1.1 работ: – срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы – 30 дней послепоступления предоплаты на счет Подрядчика; – срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5(пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапаработы; – срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозкедемонтированного оборудования – 15 дней после поступления на счет Подрядчикаплатежей за выполнение работ по первому этапу; – оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования,возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставленияПодрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; – срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ – 30 дней послепредоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметнойдокументации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания актао готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет завыполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится втечение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договоруподряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться каккоммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другойстороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящегодоговора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимостинесвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящегодоговора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммыпросроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих наних обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров,стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишьпри условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными нато представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют егонеотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится одинэкземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до_________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороныруководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Подрядчик: Заказчик:Наименование: ___________________ Наименование: _______________Адрес: __________________________ Адрес: ______________________Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

В современном мире сфера строительства активно развивается, появляются новые постройки из новых более технологичных материалов, которые позволяют сэкономить время и средства на строительство.

В связи с этим демонтаж зданий стал пользоваться большой популярностью у подрядных организаций. Старые жилые дома, реконструкция промышленных объектов требует своевременных работ по сносу и постройке нового здания.

И специалисты в этой области, стараются осуществлять как частичный, так и полный снос объекта.

Скачать договор подряда на демонтаж здания можно по ссылкам: .

Преимущества договора на демонтаж здания

• высококвалифицированные операторы-водители;
• наличие разрешительной документации на проведения работ;
• доступные и гибкие цены от собственника техники.

Как правило, прежде чем заключить договор на демонтаж здания, строительные организации выбирают подрядчика, исходя из нескольких критериев: цена, наличие спецтехники, опыта и разрешительной документации.

Большинство современных конструкций возведено из твердых материалов, что несколько усложняет сам процесс демонтажа и требует профессионального подхода.

Компания производит необходимые работы в соответствии с запросами клиентов и должна выполнить их максимально эффективно. Перечень объектов, которые демонтируют специалисты компании:

1. Промышленные строения;
2. Жилые здания;
3. Аварийные и ветхие сооружения;
4. Опоры и конструкции;
5. Фундамент;
6. Бетонные, деревянные и кирпичные части строения
7. Инфраструктура: демонтаж теплотрасс и т.п.

Методы сноса конструкции могут использоваться абсолютно разные, на их выбор оказывают влияние различные факторы, размер и тип здания, сложность его устройства, а также материал постройки, близость к другим строительным объектам.

Самый трудозатратный метод – ручной. Он осуществляется при помощи вспомогательных инструментов (лом, кувалда, газорезка). Этот способ используется тогда, когда другие варианты не подходят. Самый быстрый способ – взрывной демонтаж. Однако на него требуется разрешительная документация и соблюдение правил безопасности.

Также похожим способом является электрогидравлический демонтаж, при нем не образуется взрывной волны, он применяется при сносе монолитных конструкций. Достаточно часто встречается применение комбинированного метода. Например, внутренние элементы здания (коммуникации, трубы, кабели и т.д.

) разбираются вручную, стены ломают при помощи тяжелой техники (крана, экскаватора), а фундамент убирают взрывным методом.

Заключая договор на демонтаж здания, нужно иметь представление о всех способах сноса, чтобы прописать это в условиях. В итоге демонтируется здание до основания, при этом, полностью освобождая территорию. В договоре прописываются не только характеристики объекта, но и весь процесс.

Этапы проведения работ

1. Разработка проекта сноса;
2. Ограждение забором рабочей территории;
3. Отключение коммуникаций;
4. Демонтаж определенным способом;
5. Вывоз, сортировка и утилизация мусора.

Заключая с нашей организацией договор на демонтаж здания, вы можете быть уверены, что все будет выполнено согласно условиям и на высшем уровне.

Стоимость работ прописывается исходя из различных факторов, от назначения и типа здания, этажности, площади, материала постройки, все это оказывает влияние на трудозатраты.

Благодаря огромному опыту по сносу зданий различного назначения мы находим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. Вы будете довольны условиями сотрудничества, потому что мы предоставляем самые лучшие условия для вашего бизнеса.

Имея в своем активе спецтехнику, инструменты, опытный персонал и профессиональных инженеров, мы можем предоставлять услуги по демонтажу качественно и по доступным ценам.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

— В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку.

— Обеспечить в необходимом количестве временное освещение места производственных работ.Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

5.2. Подрядчик обязуется:

— В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда своего персонала, а также соблюдать противопожарную безопасность.— Нести ответственность за сохранность находящихся в демонтаже материалов и оборудования до сдачи объекта рабочей комиссии.

— Установить своими силами за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами недостатки в выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика..

– Возвратить заказчику в течение 15-ти дней все материалы, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком, которые полностью не использованы при завершении работ по графику.

— Сдать разрезанный металлолом Заказчику на территории.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Источник: https://nasvai.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-demontazhu-oborudovaniya-dogovor-na-demontazh.html

Образец договора на демонтаж здания

Осуществлять контроль за ходом и сроками исполнения работ по Договору.5.2.4. Назначить ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА для контроля и надзора за ходом работ и приемку выполненных работ.5.2.5.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.6.1. ЗАКАЗЧИК приступает к приемке выполненных работ в течение трех дней после получения сообщения ПОДРЯДЧИКА об их готовности к сдаче.6.2.

Особые условия5.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:5.1.1 Получив необходимые согласования от ИСПОЛНИТЕЛЯ подготовить объект

Договор на демонтаж здания образец

Предмет Договора ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить работы по демонтажу и утилизации строительного мусора, образовавшегося при демонтаже, на объекте, находящемся по адресу: .

2. Важно Сметная (договорная) стоимость работ 2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет: .

В том числе 18% НДС — .2.2 Стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению сторон. 3. Инфо Изменение и расторжение Договора 6.1 Досрочное расторжение настоящего договора возможно:а) по соглашению сторон;б) в одностороннем порядке при нарушении условий Договора.6.2 Любые изменения условий Договора оформляются путем заключения двухстороннего дополнительного соглашения.

7. Срок действия Договора Настоящий Договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕТРОЭКОЛОГИЯ Северо-Запад» и на срок: Начало действия Договора: .Окончание действия Договора: .

Договор на снос деревянного здания и вывоз строительного мусора образец

4.5.

Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик и/или представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

Предмет договора 1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г.

договор на демонтажные работы образец

Виды работ по ______________________, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении N _____ (Спецификации) , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Подрядчика:2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы (указать характер работ) по _________________________ надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.2.1.2.

Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и технических условий.2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Договор на работы по демонтажу

1.1.

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство выполнить работы по демонтажу __________на земельном участке, расположенном по адресу: __________ (далее – Работы).

1.2 ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с положениями настоящего Договора и на основании Приложений к нему. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 2.1 Стоимость работ по настоящему Договору является договорной, определяется в

Угра-сруб

1.2.

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1.

Договорная цена работ по настоящему Договору в соответствии с Приложением № 1 составляет _______________________________________ (____________) рублей.

2.2.

При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс в размере 30% по Приложению № 1, в сумме _______________________________________ (_____________) рублей по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения Договора. В случае не оплаты аванса в установленный срок настоящий Договор считается расторгнутым.

Договор №

Сроки выполнения работ 3.1 Срок выполнения работ устанавливается: Начало работ: с момента получения предоплаты.

Окончание работ: в течение __ дней с момента начала работ. 3.2 Указанные в п.3.1 сроки выполнения работ могут быть изменены: а) в случае изменения объёма работ; б) при задержке выполнения работ не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок взаиморасчётов 4.1 Расчеты по настоящему договору производятся путем 50 % предоплаты.4.2 Оплата производится платежным поручением ЗАКАЗЧИКА путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 3-х банковских дней на основании выставленных счетов или в кассу предприятия.

4.3 По окончании выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт сдачи–приемки работ, который ЗАКАЗЧИК обязан оформить не позднее 3-х дней с момента его представления.4.4 Окончательный расчет производится в течении 3-х рабочих дней после подписания акта сдачи- приёмки работ на основании счёта Исполнителя.

5.

Договор на демонтажные работы — образец

Однако это мнение непрофессионально и поверхностно.

В реальности этот процесс намного сложнее. Следует учитывать, что снос зданий производится довольно часто в непосредственной близости от жилых домов в городских условиях.

Поэтому рабочие, производящие демонтаж сооружений, должны обладать высокой квалификацией и выполнять все процедуры с максимальной точностью. Однако данные требования остаются актуальными при сносе сооружения вне городской среды.

Это чаще всего связано с необходимостью произвести аккуратный демонтаж и сохранить после него определенные конструкции, так как планируется в дальнейшем использовать их снова. В случае, когда перед строительством нового здания нужно разобрать старое сооружение, нормативные документы предполагают внесение данного вида работ в проектную документацию.

Обязательным является подробное описание здания, подвергающегося разбору. Далее производится расчет объема работ.

В чем суть договора на демонтаж здания

Перечень объектов, которые демонтируют специалисты компании:

• Промышленные строения;
• Фундамент;
• Аварийные и ветхие сооружения;
• Инфраструктура: демонтаж теплотрасс и т.п.
• Опоры и конструкции;
• Жилые здания;
• Бетонные, деревянные и кирпичные части строения

Методы сноса конструкции могут использоваться абсолютно разные, на их выбор оказывают влияние различные факторы, размер и тип здания, сложность его устройства, а также материал постройки, близость к другим строительным объектам. Самый трудозатратный метод – ручной.

Он осуществляется при помощи вспомогательных инструментов (лом, кувалда, газорезка).

Этот способ используется тогда, когда другие варианты не подходят. Самый быстрый способ – взрывной демонтаж.

Источник: https://7jurist.ru/obrazec-dogovora-na-demontazh-zdanija-24315/

Договор на демонтаж здания

Изменение и расторжение Договора 6.1 Досрочное расторжение настоящего договора возможно:а) по соглашению сторон;б) в одностороннем порядке при нарушении условий Договора.6.2 Любые изменения условий Договора оформляются путем заключения двухстороннего дополнительногосоглашения. 7.

Срок действия Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.7.2. Стороны вправе выполнить свои обязательства по Договору досрочно. 8. Ответственность сторон 8.

1 За невыполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несутимущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.9.

Юридические адреса и реквизиты сторон ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ООО СтройДемонтажЮридический адрес:119634 Боровское шоссе д. 37 корп.

Договор на ремонтные работы

Предмет договора 1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г.

Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект). 1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. 1.3.

                                          договор №     

Приемка выполненных Подрядчиком этапов работ производится представителем Заказчика в 3-х дневный срок с момента предъявления работы к сдаче. 4.2. Приемка-сдача каждого этапа выполненных работ оформляется актом приема-сдачи, подписанным Сторонами.

По окончании выполнения работы в целом Стороны подписывают акт приема-сдачи всего объема выполненных работ.
Акты приема-сдачи выполненных работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 4.3.

В случае выявления каких-либо недостатков при приемке работы, Заказчик предоставляет мотивированные замечания в письменном виде с указанием перечня необходимых доработок и срока их выполнения. 5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 5.1. Заказчик обязуется: 5.1.1.

Договор на демонтажные работы

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с: 1.3.1.

приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью: а) приложение № 1 – техническое задание – проект организации работ, локально-сметный расчет; б) приложение № 2 – график работ. 1.3.2.

требованиями дефектной ведомости, сметами, а также с государственными стандартами РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. 1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, своими материалами, силами и средствами.

400 bad request

Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 12.4. Подрядчик не несёт ответственности, за неверно составленный Заказчиком план демонтажа. 13. Расторжение договора 13.1.

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: задержка Подрядчиком начала работ более чем на два дня по причинам, не зависящим от Заказчика; систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения демонтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на две недели; систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.

13.2.

Договор на снос здания образец

Внимание

Предмет договора Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по демонтажу и вывозу перегородок не несущих стен, стяжки полов, паркета, плитки, ковролина, линолеума, подвесных потолков, дверей, сантехники, светильников с 4-го, 5-го и 6-го этажей здания, находящегося по адресу г. Москва, ул. Щукина, в соответствии с заданием (Приложение №1).

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по демонтажу элементов объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной его эксплуатации в дальнейшем (эти работы оплачиваются отдельно).

Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику в срок до 29.06.2007г. 2. Стоимость работ по договору 2.1.

                                          Договор №     

г. Москва                                                                                                                                                                                      « » ________ 2015 г

Общество с ограниченной ответственностью “СтройДемонтаж”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель” в лице Генерального директора Якушева Павла Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _______________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить работы по демонтажу строения и вывозу строительного мусора на объекте, находящемся по адресу: __________________________________________________________________________________

2. Сметная (договорная) стоимость работ

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________.

2.2 Стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению сторон.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Срок выполнения работ устанавливается: Начало работ: с момента получения предоплаты. Окончание работ: в течение __ дней с момента начала работ. 3.2 Указанные в п.3.1 сроки выполнения работ могут быть изменены: а) в случае изменения объёма работ;

б) при задержке выполнения работ не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Источник: https://fibradecor.ru/dogovor-na-demontazh-zdanija/

Договор подряда на снос (демонтаж) здания литер А. Договор подряда на работы по демонтажу металлоконструкции

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________г.____________ “___” __________ ____ г. ООО “___________________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лицедиректора ________________________________, действующего на основании Устава, иООО “______________”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора_______________________, действующего на основании Устава заключили настоящийдоговор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапаследующую работу: первый этап – демонтаж следующего оборудования механического заводасиликатных изделий: второй этап – перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап – монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, всоответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствамиПодрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения заданияЗаказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательствсубподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одногомесяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачиваетПодрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной наосновании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частьюдоговора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех,которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет завыполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованнойсторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчикупредоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________,которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских днейпосле подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных вп. 1.1 работ: – срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы – 30 дней послепоступления предоплаты на счет Подрядчика; – срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5(пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапаработы; – срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозкедемонтированного оборудования – 15 дней после поступления на счет Подрядчикаплатежей за выполнение работ по первому этапу; – оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования,возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставленияПодрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; – срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ – 30 дней послепредоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметнойдокументации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания актао готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет завыполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится втечение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договоруподряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться каккоммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другойстороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящегодоговора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимостинесвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящегодоговора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммыпросроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих наних обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров,стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишьпри условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными нато представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют егонеотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится одинэкземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до_________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороныруководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Подрядчик: Заказчик:Наименование: ___________________ Наименование: _______________Адрес: __________________________ Адрес: ______________________Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: