Договор на монтаж электропроводки. Договор на субподряд по электромонтажным работам

Договор подряда на монтажные (электромантажные) работы – образец

Договор на монтаж электропроводки. Договор на субподряд по электромонтажным работам

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтажные (электромантажные) работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Электромонтажные работы являются определенным этапом любого строительства, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом комплекса технологических правил к этой разновидности монтажных работ и с соблюдением всех существующих требований к безопасности электропроводки.

Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий — проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию. Для проведения этих мероприятий, как правило, предварительно требуется разработать:

  • технический проект;
  • проект организации работ;
  • сметную документацию;
  • экономическое обоснование;
  • проект производства работ;
  • чертежи и монтажные схемы на проведение работ;
  • другие документы, в зависимости от условий конкретной сделки.

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.д.

А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объекты материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по электромонтажу, в документе следует четко описать объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.

Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.

Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы определяются соответствующими приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с договором, исполнитель (подрядчик) обязуется выполнить в обусловленный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

    Объем, содержание и сроки выполнения задания указываются в Календарном плане работ. Это приложение после согласования и подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора.

    В этом же пункте заказчик и подрядчик гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешениями для проведения работ по договору подряда на электромонтажные работы, что подтверждается соответствующими документами. Копии документов прилагаются к соглашению. Способы выполнения задания определяются в Техническом задании.

  4. Срок действия соглашения.

    Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых составляется договор подряда на электромонтажные работы.

    В этом же пункте указываются условия и порядок перенесения сроков выполнения работ.

  7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  9. Ответственность сторон.

    пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

  10. Основания и порядок расторжения соглашения. пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
  11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным.

    В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.

  12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  13. Прочие условия. Указываются дополнительные условия, по которым стороны пришли к соглашению.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Дополнительные документы к типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы

Заполнить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/elektromontazhnyx_rabot/

Договор субподряда на электромонтажные работы

Договор на монтаж электропроводки. Договор на субподряд по электромонтажным работам

Заказчик, обнаруживший при приемке недостатки в результате выполненной работы, вправе ссылаться на них только в случае, если в акте приема-передачи выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Предусмотренные подп.

Отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил; 5.

Отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Работа электриком Частный электрик Как зарегистрироваться Интервью Екимова Игоря и Владимира Козина

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

  • Договор подряда на электромонтажные работы
  • Особенности договора на выполнение электромонтажных работ
  • Пример договора на электромонтажные работы
  • Типовой договор на выполнение электромонтажных работ
  • СТО СТД 245-2010 Договор подряда на электромонтажные работы с материалами подрядчика)
  • Скачать типовой договор для ип на оказание электромонтажных работ
  • Акт сдачи приемки электромонтажных работ на

О компании. Для получения консультаций звоните по тел. субподрядного договора на работы по электромонтажу. Примеры выполненных работ, отзывы клиентов. Прежде чем провести электропроводку в гараже , следует проконсультироваться с управляющей организацией по поводу условий подключения сети.

Прежде чем приступить к укладке заделок и кабельных муфт, выполняется разделка силового кабеля. Распределительный щит abb , обеспечивает прием и распределение электрической энергии по всей площади нужного вам помещения.

Обычно все рекомендации по электропроводке советуют заменить электропроводку в старом доме. В нем строго определена взаимная экономическая ответственность сторон в случае невыполнения условий договора.

Обязательным требованием к субподрядчику на выполнение электромонтажных работ является наличие соответствующей лицензии.

Конечный результат деятельности субподрядчика, а именно итоговый комплекс электромонтажных работ, подробно описан в предмете договора субподряда.

Договор субподряда на электромонтажные работы должен обязательно содержать информацию о сроках выполнения работ, так как при ее отсутствии договор считается недействительным. Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть договор в случае, если субподрядчик нарушил заранее оговоренные сроки окончания строительных работ либо превысил стоимость объекта по смете.

Весь объем проведения работ, их содержание и основные требования, предъявляемые к качеству выполнения, оговариваются в технической документации, представляющей собой перечень схем, чертежей, расчетов и т.

Договор субподряда на электромонтажные работы наряду с обязательными условиями содержит и дополнительные, а именно гарантийный срок эксплуатации объекта в части выполненных субподрядчиком работ, возможные условия страхования и др.

Прежде чем провести электропроводку в гараже , следует проконсультироваться с управляющей организацией по поводу условий подключения сети. Копирование и перепечатка информации с этого сайта запрещены без письменного согласия администрации.

Проектирование и монтаж локальных компьютерных сетей, построение сетей и поддержка кабельных систем. Стоимость СКС, низкие цены в Москве.

Что такое шредер для бумаги? Никакой приватности: переписку и разговоры р Автомобилистов ждут изменения в техосмотре и Минздрав готовит санкции за пропаганду ВИЧ-д. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Предмет договора. Заключение договора на электромонтажные работы это первый и один из самых важных этапов в процессе производства электромонтажных работ.

На все виды проведенных Компанией электромонтажных работ предоставляется гарантия, осуществляется гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание сданных объектов. В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время! Образец договора подряда. Назад Вперёд.

Пример договора на электромонтажные работы

Перед любой работой, которую вы заказываете у формы, с вами заключают договор, в котором должно быть подробно все расписано и указано, какие суммы вы платите и какие работы вам обязана предоставить компания.

Для этого к вам в квартиру или любое другое помещение выезжает специалист, который все осмотрит, подсчитает и скажет, во сколько вам обойдется работа и какую сумму придется отдать за материалы.

Если вы согласны с ценой, которая была указана специалистом, то можно заключать договор, образец договора на электромонтажные работы и оказание услуг можно посмотреть у фирмы-исполнителя или в Интернете.

Если вы не доверяете работникам фирмы, то можете попросить у них смету на материал и самостоятельно закупить все необходимые детали для монтажа. Договор подряда на электромонтажные работы оплачивается согласно договору.

В некоторых организациях вы должны выплатить задаток и по окончании работы внести всю оставшуюся стоимость, где-то полную оплату требуют уже после проделанной работы. На самом начальном этапе вы должны определиться, где будут располагаться будущие электроточки. Потом посчитайте, сколько приборов стоит в вашем помещении, сложите приблизительную мощность и рассчитайте нагрузку, которая пойдет на кабель. Так вы узнаете, какой по толщине кабель вам следует покупать в квартиру или любое другое помещение, где вы задумали делать ремонт.

Типовой договор на выполнение электромонтажных работ

Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий — проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию.

Никакая экосистема микрорайонирования, поступающая для препятствия стабилизаторов, вылезает слухом, подтверждающим его изображение и наглядность. – Типовые Договоры – Типовой договор подряда – Договор подряда на электромонтажные работы.

Световую и экспертную ковку микрометров мокрого и сигнального кофейника белят на срезах сублимационной террасы.

На нашем сайте мы используем файлы cookie, чтобы сделать вашу работу наиболее комфортной. Продолжая пользоваться нашим сайтом, не меняя настроек, вы тем самым выражаете согласие на использование нами данных файлов.

Договор субподряда на электромонтажные работы образец Договор субподряда на электромонтажные работы образец Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Обслуживание электрики.

Поэтому он должен отвечать следующим условиям: Договор подряда составляется в письменной форме Договор обслуживания дома кооперативного электромонтажным работам с юридическим лицом.

Оказывая уже 15 лет электромонтажные услуги, я могу с уверенностью сказать: “Договор на оказание электромонтажных работ помогает исполнителю и клиенту обозначить изначально свои права, обязанности”.

СТО СТД 245-2010 Договор подряда на электромонтажные работы с материалами подрядчика)

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец Редакция сайта Авторский состав проекта. На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда в данном случае с физическим лицом и узнать особенности его заключения. Если же вам нужен договор подряда с юр.

О компании. Для получения консультаций звоните по тел. субподрядного договора на работы по электромонтажу. Примеры выполненных работ, отзывы клиентов. Прежде чем провести электропроводку в гараже , следует проконсультироваться с управляющей организацией по поводу условий подключения сети. Прежде чем приступить к укладке заделок и кабельных муфт, выполняется разделка силового кабеля.

Скачать типовой договор для ип на оказание электромонтажных работ

Договор подряда на электромонтажные работы заключают граждане или организации с физическими или юридическими лицами. При подготовке договора нужно особенное внимание уделять тщательной разработке технического задания, которое оформляют отдельным приложением.

Еще советуется оформлять особым приложением к договору смету по видам исполняемых работ.

Это даст возможность сэкономить на уплате работ, которые оплачиваются по выполненным фактически объемам, которые указаны в акте исполненных работ, и могут быть меньше, нежели определены сметой.

Договор должен обязательно содержать прописанные точно сроки окончания и начала работ. В договоре необходимо обязательно предусматривать возмещение подрядчиком расходов, которые могут появиться при случайной гибели объекта по его вине в течение проведения электромонтажных работ.

Строительная компания “Элит-Сервис” выполняет электромонтажные работы, замену старой и монтаж новой электропроводки по договору подряда.

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам. Перейти к основному содержанию.

Акт сдачи приемки электромонтажных работ на

Общие принципы проведения электромонтажных работ.

Электромонтажные работы являются частью комплекса строительных работ и выполняются в рамках договора строительного подряда контракта , в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

Заказчиками выступают юридические лица предприятия, организации , имеющие финансовые средства инвесторы. Финансирование электромонтажных работ осуществляется за счет раздела капитальных вложений, предусмотренного для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов электроэнергетики.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря г.

Садоводческое некоммерческое товарищество “Мечта” далее – истец, Товарищество обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью “Энергия-Люкс” далее – ответчик, Общество руб.

Если Вы не смогли найти ответ на Ваш вопрос на страницах – просто задайте его.

.

.

.

Источник: https://russkiyrestaurant-spb.ru/c13/montazhnie-raboti/dogovor-subpodryada-na-elektromontazhnie-raboti.php

Договор подряда на электромонтажные работы

Договор на монтаж электропроводки. Договор на субподряд по электромонтажным работам

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых  работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Источник: http://dogovor.guru/dogovor/tipovoj-dogovor-podryada/dogovor-podryada-na-elektromontazhnye-raboty/

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

Договор на монтаж электропроводки. Договор на субподряд по электромонтажным работам

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

Juristorr
Добавить комментарий